Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen

Optimal Montage Service GmbH
Marderweg 7
71296 Heimsheim
Deutschland

vertreten durch den Geschäftsführer
Tomislav Klepac

und

• Verbrauchern (§ 13 BGB)

• Unternehmern (§ 14 BGB)

Die AGB gelten für Montage-, Bau-, Installations-, Reparatur- und Wartungsleistungen innerhalb Deutschlands.

2. Vertragsgrundlagen

(1) B2B (Unternehmer)

Bei Verträgen mit Unternehmern können Bauleistungen auf Grundlage der VOB/B erfolgen, sofern diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

(2) B2C (Verbraucher)

Gegenüber Verbrauchern gilt ausschließlich das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

3. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Ein Vertrag kommt zustande durch:

• schriftliche Auftragsbestätigung

• Unterzeichnung eines Vertrags

• oder Beginn der Arbeiten

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich:

• gegenüber Unternehmern netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

• gegenüber Verbrauchern inkl. gesetzlicher MwSt.

Zahlungsfrist: 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug.

Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB).
Wir behalten uns das Recht vor, Abschlagszahlungen gemäß § 632a BGB zu verlangen.

5. Ausführung der Leistungen

Die Leistungen erfolgen gemäß dem individuellen Angebot bzw. Bauvertrag.

Der Auftraggeber hat sicherzustellen:

• freie Zugänglichkeit der Baustelle

• Bereitstellung von Strom und Wasser

• Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

• Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen

Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung verlängern die Ausführungsfrist.

6. Leistungsfristen und höhere Gewalt

Verbindliche Termine bedürfen der Schriftform.

Bei höherer Gewalt (z. B. Streik, Materialengpässe, behördliche Anordnungen) verlängern sich Fristen angemessen.

7. Abnahme (Bauleistungen)

Nach Fertigstellung erfolgt eine Abnahme.

Bei Verbrauchern gilt § 640 BGB.
Bei Unternehmern kann die Abnahme gemäß VOB/B erfolgen (falls vereinbart).

Erfolgt innerhalb von 7 Werktagen keine schriftliche Mängelanzeige oder wird die Leistung in Gebrauch genommen, gilt sie als abgenommen.

8. Gewährleistung

(1) Verbraucher

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach BGB (in der Regel 5 Jahre bei Bauleistungen).

(2) Unternehmer

Bei Vereinbarung der VOB/B gelten die dort vorgesehenen Gewährleistungsfristen.
Ohne VOB/B beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, außer bei Bauwerken (5 Jahre).

9. Haftung

Wir haften unbeschränkt bei:

• Vorsatz

• grober Fahrlässigkeit

• Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit

Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

Für indirekte Schäden oder entgangenen Gewinn haften wir gegenüber Unternehmern nicht.

10. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

11. Widerrufsrecht (nur Verbraucher)

Verbraucher haben bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen gemäß §§ 355 ff. BGB.

Ein gesondertes Widerrufsformular wird dem Verbraucher zur Verfügung gestellt.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Verbraucher ausdrücklich verlangt, dass mit der Ausführung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht.

Gerichtsstand für Unternehmer ist der Sitz der Gesellschaft.

13. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.